装饰材料购销合同包括什么内容?
装饰材料购销合同包括什么内容?
找专长律师:征地拆迁律师 土地房产律师 公司经营律师 损害赔偿律师 婚姻家庭律师
房屋要进行装修之前,房屋所有者会与装修公司签订一个装修合同。但是大部分装修公司并没有自己的装修产品公司,而是要与装修材料公司进行协商,最终签订一个装饰材料购销合同,但是在签订时还是应该要注意会有特殊情况的出现。因此的我们下面为您列举一个完整的装饰材料购销合同的范本。
装饰材料购销合同
需方: (以下简称甲方)
供方: (以下简称乙方)
甲乙双方本着平等互助,诚实首信的原则,根据中华人民共和国合同法,经营法,经双方协商,签订以下合同,以资共同遵守。
一、 合同内容
1、货物的品名,规格型号,数量及单价
二、质量要求
(乙方需提供的产品符合下列质量要求)
1、乙方必须提供全新的货物(含零部件,配件等),表面无划痕,无碰撞痕迹,且权属清楚,付产品合格证书及检测报告,不得侵害他人的知识产权。
2、货物必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求,技术指标与出厂标准,做到外观整洁,标识清楚。
3、乙方对其产品包修,包修期为 年,在包修期内出现产品质量问题,乙方应负责三包(包修、包换、包退),所产生的费用由乙方自行承担.包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题,甲方同时有权解除合同,并追究其经济责任、另选供货商。
其他质量要求:
三、交货时间与地点
1、乙方负责将货物运送至约定地点,承担相应运输、保管、装卸的费用。并在货物交付给甲方前承担风险责任,甲方在交货地点对数量、外观检查后验收,对产品质量不符合或规格不符的,有违合同原则的产品甲方有权拒收,并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。
2、货物需安装调试的,乙方负责安装调试并承担相应的费用甲方在安装调试完毕后10个工作日内验收。乙方在安装调试过程中,应妥善小心,如果对甲方造成损失,应承担相应赔偿责任。
3、货物需安装调试的,乙方应派遣技术人员和组织施工方案按合同规定过的日程内完成安装调试工作,不得有误,并对甲方人员进行必要的技术指导,保证使“采购物品”达到预定的性能指标。
4、在安装调试过程中,乙方提供各种条件及辅助人员的技术指导,在技术人员的技术指导下进行辅助安装、调试及其他工作。
5、交货时间:
交货地点:
四、付款方式
本合同付款方式选择如下等()中方式:
1、 乙方在货物交付甲方并验收合格后,凭发票要求甲方支付货款。甲方在收到货物后 天内结清货款。
2、 甲方 在 年 月 日前支付货款给乙方,乙方出具正式发票。
3、 甲方在 年 月 日支付乙方货物定金乙方将货物送至甲方指定地点后余款在 年 月 日支付结算,并预留一定比例的质量保证金,待该工程结束验收后规定的工作日内一次结清.
4、 国家税收应由乙方自行负责(货物应交税收).
五、双方违约责任
(一)甲方责任:
1、甲方如中途变更产品品种、规格、型号、质量或包装,应提前通知乙方,经乙方同意后,可以签订书面合同副本。
2、甲方如中途退货应事先争得乙方的同意,乙方同意退货的,应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应货物总值 %的违约金,乙方不同意退货的甲方仍需按合同规定收货,产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。
3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天,应按延期付款总额的万分之 计算支付给乙方,或按银行同期利率支付,作为延期付款违约金。
(二)乙方责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时,乙方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给甲方造成的全部损失。如果乙方逾期不予包修、包换、包退或该产品在包修、包退、包换一次后仍然出现质量问题,则甲方有权解除合同,同时由乙方向甲方支付总货款的10%(比例)的违约金。
2、 乙方应在合同约定的交货时间及地点交货,如果乙方逾期交货,应争得甲方同意,然则每逾期一日,乙方应按总货款的10%(比例)计算,向甲方赔偿逾期违约金,如因乙方原因货物逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。
3、 乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交部分,甲方如需要,应照数补齐,甲方如不需要,可以退货,由退货所造成的损失,由乙方自行承担,如甲方需要而乙方不能交货,则乙方应该给甲方不能交货部分货款总值的20%的违约金,甲方另行采购。
六、 免费条款
甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由,在取得有关机构证明后,本合同可以不履行或履行部分,并全部或部分免予并承担违约责任。
七、 合同争议解决方式
本合同一式两份,在执行本合同中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商,调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。
八、 合同生效
本合同一式二份,甲乙双方各持一份,双方签字盖章之日起生效,本合同在执行期间,如有未尽事宜,可由甲乙双方协议解决,并签订补充协议,且有同等效力。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
电话: 电话:
授权代表签字盖章: 授权代表签字盖章:
年 月 日 年 月 日
装饰材料购销合同的签订者主要是装修公司和装饰材料提供商,因此合同也主要是约束这两者之前权利义务的。但是其特殊性在于在该合同中会融入房屋所有者,也就是房屋装修的发包人的意思表示,因此一个完整的装饰材料购销合同应该同时包括三者的意思表示,当然主要是装修公司和装饰材料提供商。如果您还有疑问的话
·合同违约利息怎么算
看具体情况定,利息的计算方式要根据合同约定的计算方式确定。法律规定,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解...
·骗取合同保证金算诈骗吗
骗取合同保证金算诈骗吗骗取合同保证金也是构成合同诈骗的情形之一,自然也是属于诈骗。但是要注意,只有当其诈骗财物的数额较大时,才构成犯罪,一般是以合同诈骗罪论处。根据《刑法》第二百二十四条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗...
·合伙合同签订流程是怎样的
合伙合同签订流程是怎样的?
经济社会赚取收益的方式很多,其中就包括投资入股他人公司或者直接与朋友一起开设公司。无论是哪种方式与他人合作,双方都应签订一份合伙合同,对合伙经营的事项作详细说明。那么,合伙合同签订流程是怎样的?了解这个问题对于投资人来说十分重要,一起来看看相关知识吧...
·确认合同无效纠纷管辖法院怎么找?
合同无效纠纷的管辖法院的确定虽然只是对合同效力的确认,但也是因合同纠纷提起的诉讼,根据《民事诉讼法》第24条的规定,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。按照最高人民法院《关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)若干问题的意见》第18条,因合同纠纷提起的诉讼,如果合同没有实际履行,...
·一、出租店面合同违约该怎么办?
一、出租店面合同违约该怎么办?商铺租赁合同未到期,房东违约的,承租方可以根据自己的实际情况来确定如何处理:1、可以要求房东继续履行合同,即在租赁合同中约定的租赁期内继续承租。2、可以要求房东按租赁合同的约定来承担违约责任。3、如果合同中没有约定违约责任,或造成的损失大于房东支付的...
·合同诈骗罪管辖规定是怎样的
合同诈骗罪管辖规定是怎样的我国法律对刑事案件管辖权的基本原则是属地原则。《刑事诉讼法》第24条规定:“犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。”所谓犯罪地是指实施构成犯罪的一切必要行为的地点,包括犯罪预备地、实...
·单位解除合同赔偿的标准是怎样的
年单位解除合同赔偿的标准是怎样的 一、新劳动法辞退员工补偿规定
根据《劳动合同法》第46条规定,用人单位按照上述第36条、第40条、第41条的规定解除劳动关系的,应当向劳动者支付经济补偿。
第47条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支...
·刚签合同就毁约承担责任吗?
刚签合同就毁约承担责任吗?会承担相应的赔偿责任,从而支付违约金,《中华人民共和国合同法》对其有相应的规定:第一百一十三条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成度损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。但不得超过违反合...
·合同诈骗有无单位犯罪形式?
在市场交易中签订合同是必须具备的环节,但是却也会有不法分子在合同中设下诈骗陷阱欺骗合同订立人,一般来说合同的签订都是由两人来进行的,所以如果出现合同诈骗也应该只涉及到个别人。但是有人会有疑问,合同诈骗有无单位犯罪形式?一、合同诈骗有无单位犯罪形式?有的。根据刑法的规定,合同诈骗罪...
·情势变更合同应当符合什么条件?
情势变更合同 ,情势变更合同是指合同生效以后,因为不可抗力事件,使合同行驶发生重大变化,一方利益受到损害,的当事双方可以重新协商签订合同,如果不能达成一致,可以请求法院解除或者变更合同,情势变更包括货币贬值,法律变更,自然灾害。一、情势变更原则的涵义情势变更原则,是指合同有效成立...
·签订担保合同要注意些什么
在借贷关系当中,有的时候会涉及金额比较巨大的借贷,在这个过程当中,如果双方仅仅是凭借一纸合同的话,是没有办法让双方放心的,那么此时就很有可能再签订一个担保合同,或者是寻找一个保证人,让这个人拿一些物来为债务人进行担保,一旦债务人在规定的期限之内并没有履行自己义务的话,那么就可以占...