架子工程承包协议书怎么写

架子工程承包协议书怎么写
众所周知，工程承包是主办方与承办方之间达成的一种协议，一般都是比较大的项目，牵扯到的金额比较大，所以需要签订工程承包协议书，这工程承包协议书是具有法律效益的，代表了双方的利益，那么架子工程承包协议怎么写呢？下面我们将为您进行详细的解答。

发包人：

承包人： 为了完善内部经济责任制，加快工程施工进度，提高工程质量和经济效益，进一步加强安全生产和文明施工，经双方协商，特签订以下协议条文，以便双方共同遵守。

工程名称：

一、承包方式

包工包料。施工图纸范围内的所有外架及楼层内所有脚手架材料，包括场内各种防护设施搭拆（钢管、扣件、安全网、脚手片、钢丝绳、工字钢、油漆、绳扣等与本项工程相关的一切材料）。承包方进场的材料遗漏及盗窃失窃均由承包方自己承担。

二、承包内容

1、 地下室部位所有外板墙架搭拆、临时围护、地下室门洞封闭及围护。

2、 地上联排别墅及高层部分，外架搭拆，临边洞口围护，楼梯扶手及楼梯顶层的脚手架，电梯井的内外防护，工字钢（自带）安装及拆除。穿墙门洞模板配制安装应伸出墙面5cm。

3、 外脚手片绑扎、钢管、踢脚板、防护板的油漆、铁丝、挑架槽钢的安装、各种拉接点的安装预埋及钢丝绳的调紧，外架拆除前临时拉接的安装与拆除。外脚手架全数钢管刷油漆，挑网按规范要求。

4、场内和工程上安全防护设施的搭拆，通道及通道口、各种机械、配电房、箱的防护棚，各楼层及地下室维护边防护栏杆，楼梯栏杆扶手的搭拆，生活区和办公区的加固，电梯井、管道井的隔离层，安全门装拆，预留洞口的封拆。（钢管油漆、隔离层、挑网都要符合规范）

5、 工作面：人货两用电梯的卸料平台及联排别墅的卸料平台，塔吊通道，临时材料堆放架。

6、 外脚手架防护设施和室内二结构，主体结构施工期内材料堆放整齐及外脚手架的清理工作，钢管扣件及本工种范围内所有装卸车工作。

7、本工程中包括以上未说明到的有关外架与防护有关的一切工作内容。

三、结算付款方式：

1、 按浙江省2010年预算定额规定的建筑面积法进行测定，地下室每平方米35元，地上联排别墅每平方米46元（工期为±0.00开始到外架完全拆除8个月计算），地上高层每平方米62元（工期为±0.00开始到外架完全拆除17个月计算±3个月）。

2、 付款方式：±0.00以下及各种防护设施搭设的的费用作为乙方自愿垫资，以后每完成十一层付工程量的50%结算款，主体完成后付总价的70%，余款待竣工验收后90天内付清（含税价）。质量达到宁波北仑区标化，如不达标扣单价以2元/平方米处罚。

3、 乙方需切实将发工资发放到职工，并安排解决职工的生活费，如出现每次结算款不够发放职工工资时则由乙方自行解决职工工资。

根据国家相关的法律法规规定，任何的工程项目都需要签订承包合同协议书，以确保以后双方发生纠纷可以有所依据，工程承包协议书是发包方与承办方的约定，具有法律效力的，至于架子工程承包协议，也是一种工程项目，需要签订协议书，具体的步骤文章中已经给出了。

·工程招投标程序是怎么一回事？
      工程招投标程序是怎么一回事？ 一、建设工程招标投标概念及类型 建设工程招标投标是指建设工程发包人单方面阐述自己的招标条件和具体要求，向多数特定或不特定的勘查单位、设计单位及施工单位等承包人发出邀约邀请，被邀请人向发包人发出邀约，进而由发包人从中择优选出交易对象并作出承诺的行为...

·离退休还有三年，劳动合同到期怎么办?
      离退休还有三年，劳动合同到期怎么办?可以续 ?通常签订固定期限劳动合同会有期限限制，所以在劳动合同到期之后需要及时考虑续签或是做其他，一般公司不签或是降低劳动条件的，就需要支付经济补偿金。不过，有劳动者在公司上班到现在离退休只有三年了，现在要是离职了，会很难找到其他工作，所以有...

·一、建设工程合同纠纷的仲裁流程是怎样的
      一、建设工程合同纠纷的仲裁流程是怎样的 仲裁程序分为受理、组庭、开庭、裁决四个阶段。 1、受理阶段仲裁程序是以当事人向仲裁机构申请仲裁为起始。仲裁委员会收到当事人提交的仲裁申请书后，认为符合受理条件的，在收到仲裁申请书之日起五日内向申请人发出受理通知书，同时向被申请人发出仲裁...

·一、工伤伤残等级赔偿标准都赔偿什么项目?
      一、工伤伤残等级赔偿标准都赔偿什么项目? (一)治(医)疗费。治疗工伤所需费用必须符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。 (二) 住院伙食补助费。职工住院治疗工伤的，由所在单位按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费。 (三...

·违反解除劳动合同补偿的规定？
      违反解除劳动合同补偿的规定有哪些第一条为了规范违反和解除劳动合同对劳动者的经济补偿标准，根据《中华人民共和国劳动法》的规定，制定本办法。第二条对劳动者的经济补偿金，由用人单位一次性发给。第三条用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的，以及拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的，除在规定...

·用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。
      用人单位与劳动者协商一致，可以解除劳动合同。 第二、因劳动者存在过错，用人单位单方解除劳动合同。 《劳动合同法》第三十九条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (一)在试用期间被证明不符合录用条件的; (二)严重违反用人单位的规章制度的; (三)严重...

·一、3年劳动合同到期赔偿合理吗?
      一、3年劳动合同到期赔偿合理吗? 合理。1、在合同期满后不续签，劳动者都能拿到经济补偿，但是有一种情况例外：单位在维持、提高待遇的情况下跟你续签，而你仍不同意续签的。劳动者不续签的话，除非是以用人单位提供的新的劳动合同约定的条件降低为由才有经济补偿金，否则无经济补偿金。 2、...

·一、没有签劳动合同辞退赔偿吗?
      一、没有签劳动合同辞退赔偿吗?有，公司要对未签劳动合同员工支付双倍工资的赔偿《劳动合同法》第八十二条：用人单位自用工之日起超过一个月但不满一年位于劳动者订立劳动的同的，应当向劳动者每月支付二倍工资。《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款规定：“劳动争议申请仲裁的时效...

·有没有法律规定工伤认定资料保存几年？
      在现实工作和生活中，有些职工若干年前遭受工伤，却没有得到应有的补偿，或者随着年纪增加、伤病反复不断，或者对当年的工伤认定有异议，出于种种原因，希望在多年后重新查阅工伤认定的相关情况，但不知道当年的档案资料是否还存在，那么，按照规定工伤认定资料保存几年呢？ 一、工伤认定资料的范围...

·通信工程是什么？通信工程建设单项又有哪些
      通信工程是什么？通信工程建设单项又有哪些？ 一、什么是通信工程? 通信工程(也作 信息工程、电信工程，旧称远距离通信工程、弱电工程)是电子工程的重要分支。其关注的是通信过程中的信息传输和信号处理的原理和应用。通信工程研究的是，以电磁波、声波或光波的形式把信息通过电脉冲，从发送端...

·没有签订劳动合同有试用期吗
      实践中有的用人单位为逃避对员工的义务，在建立了用工关系之后，也没有按照规定与员工实际签订书面的劳动合同。然而，这样的行为在我国是被认定为违法的。那通常双方之间没有签订劳动合同有试用期吗？对此，要是你不清楚的话，请跟随我们一起在下文中进行了解。一、没有签订劳动合同有试用期吗《劳动部...