公路土地使用协议书是怎样的

公路土地使用协议书是怎样的

一、公路土地使用协议书是怎样的

公路土地使用协议书需要包括甲乙双方的详细信息，就占用公路的情况拟写双方都同意的一份协议。企业或个人的用地是需要缴纳土地使用税，缴纳土地使用税可以使土地得到合理的开发利用，有效的保护土地资源。

占用公路用地协议

甲方:(以下简称甲方)

地址：

联系方式：

乙方:(以下简称乙方)

地址：

联系方式：

为了加强县乡公路用地及公路建筑控制区内的路政管理工作，维护好路产路权，根据《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》及部《路政管理规定》等相关法律法规，协议如下：

一、甲方同意乙方于年月日至年月日在公路 KM M至 KM M处临时占用，进行(施工)作业。

二、

若甲方需要进行公路拓宽(改建)及增设公路附属设施时，乙方临时占用的公路及公路用地(或建筑控制区)内的构筑物：必须无条件拆除(迁移)。所发生的费用由乙方承担。

三、乙方同意在取得申报手续的同时向甲方缴纳路产费元。

四、甲方有监督乙方按申报批准规定的范围进行(施工)的权利。乙方同意在取得申报手续的同时向甲方缴纳施工现场维护费元。如乙方不按规定施工且不服从甲方的监督，则甲方有权单方终止本协议并取消本协议第1条对乙方的许可。

五、乙方在施工作业时应当按照国务院相关规定设置施工标志。

乙方不按规定设置施工标志造成交通(安全)等事故的，乙方承担全部责任。

六、乙方应在协议书规定的期限内完成施工作业，按期不能完工的必须重临时占用县乡公路及公路用地(建筑控制区)新办理申报手续;一旦可能逾期或者已经逾期，

对于乙方应向甲方继续支付的逾期赔(补)偿费、现场维护费等问题以及其它相关问题，双方应于重新申报办理手续的同时，另行书面协议确定。

七、甲、乙双方一经签署本协议，即视为双方对本协议的责、权、利表示认同，并愿意承担相应的民事等法律责任。

八、本协议一式叁份，甲方两份，乙方一份，自双方签字盖章后生效。

九、本协议未尽事宜双方可另行签订补充协议，与本协议具同等法律效力。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

法定代表人(签名)：

法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)：

委托代理人(签名)：

签定时间：

年月日

备注：

1、若乙方系单位，且法定代表人不在场的，由乙方法定代表人书面授权委托他人代为签字，该授权委托书成为本协议书之有效附件。

2、此协议书适用于：建设工程需用占用、挖掘公路或者使公路改线核准;跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线、电缆等设施核准;在公路上增设平面交叉道口审批。

3、跨线工程临时占用县乡公路及其用地，须与本协议一并使用。

综上所述，如果要对公路土地占用，那么双方可以签订一份协议书，协议内容由双方协商制定，双方协商一致并签字的那么合约就算生效了，需要知道的是，一般征用公路是免征土地使用税的，还有一些其他土地也有免征的情况。

·转让技术合同履行地该如何确?
转让技术合同履行地该如何确? 一、技术合同履行地该如何确定? 技术转让合同包括专利权转让、实施许可、技术秘密转让合同等，根据民事诉讼法第二十四条的规定，其管辖法院应当确定为被告住所地或合同履行地法院。但对于技术转让合同的履行地，在履行地点没有约定或者约定不明确时，民事诉讼法和...

·农村在荒地可以建房子吗？
农村在荒地可以建房子吗？农村荒地可以建房，但是要获得土管部门的批准，未经批准所建造的房，他们是可以拆除的，另外如果你家有住房，不符合再建房的规定，土管部门是不会批准的，据相关规定显示，非农业建设必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地;可以利用劣地的，不得占用好地。二、农村...

·商品房土地使用权年限是什么样的？
商品房土地使用权年限是什么样的？商品房在买卖的时候一般要比自建房或者是小产权房要贵很多，相信这一点您都是比较的清楚的，当然对于商品房来说，土地的使用和一般的商业用地一样，也是有一定的年限的，不少人会比较担心商品房的使用年限是多少年，下面就给您介绍一下商品房土地使用权年限是什么样...

·地方性法规可以设定的除行政处罚的规定是怎么样的？
地方性法规可以设定的除行政处罚的规定是怎么样的？对于整个中国，我们会有法律来约束社会上出现的一些不法行为，但是中国很大，还有很多城市，很多地区，并且随着地域的差异，文化的差异，对于法律的规范也是有出入的，一般对于很多行为都是按照地方性法规来处理。那么地方性法规可以设定的除行政...

·办理国有土地使用权证的程序
办理国有土地使用权证的程序一、国有土地使用权证概念土地使用权证，又称国有土地使用权证，是指经土地使用者申请，由城市各级人民政府颁发的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称，土地坐落、用途，土地使用权面积、使用年限和四至范围。二、国有土地使用权证基本介绍 ...

·开发商强制征收土地怎么办？
政府可以征地，开发商也可以征地。有些开发商为了自身的利益，向农民们征收土地进行建设然后从中谋取暴利。但是如果农民们不同意被征收土地却被开发商强制征收土地怎么办？开发商征地是什么标准 ?下面一起跟着我们来具体了解一下相关法律规定。开发商强制征收土地怎么办？协商不成，可以直接起诉开发...

·安徽省六安若干乡镇征地补偿新标准是什么？
安徽省六安若干乡镇征地补偿新标准是什么？六安市国有土地上有两种补偿方式：一个是产权交换式补偿，另一个是货币补偿。一、六安市产权交换式补偿（一）六安市房屋价值补偿标准这里的房屋补偿，是指对被征收的国有土地上建筑物价值进行的补偿，按不低于房屋征收决定公告之日被征收房...

·江西省瑞金市征地补偿标准
江西省瑞金市征地补偿标准江西省瑞金市征地补偿标准 1、土地补偿费和安置补助费的补偿征地统一年产值标准是在测算县域范围内农用地综合收益值的基础上，综合土地区位、当地农民现有生活水平和社会经济发展水平、原征地补偿标准等因素确定的补偿标准。征地区片综合地价是指在城镇行政区土地利用总体...

·征地拆迁步骤有哪些?征地拆迁步骤详细说明有哪些?
征地拆迁步骤有哪些?征地拆迁步骤详细说明有哪些? 《土地管理法》第四十五条征收下列土地的，由国务院批准： (一)基本农田; (二)基本农田以外的耕地超过三十五公顷的; (三)其他土地超过七十公顷的。征收前款规定以外的土地的，由省、自治区、直辖市人民政府批准，并报国务院备...

·土地使用权划拨的范围
经过县级以上的人民政府批准后，土地的使用者缴纳相关的费用，比如补偿费或安置费，会将土地交给其使用。或者是直接将国有的土地使用权免费交给土地使用者进行使用，这种行为就叫做土地使用权划拨。用划拨的方式获得的土地使用权一般是没有使用期限的限制，但是不能将土地使用权转给他人。意思是土地使...