弱电工程合同范本是怎样的
弱电工程合同范本是怎样的?弱电工程合同怎么写?
弱电工程合同
合同编号:_________
甲 方:_________
地 址:_________
电 话:_________
联系人:_________
传 真:_________
邮 编:_________
乙 方:_________
地 址:_________
电 话:_________
联系人:_________
传 真:_________
邮 编:_________
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:
1、工程概况
(1)工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统
(2)工程地址:_________
(3)工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
2、甲乙双方的责任和义务
(1)甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
(2)乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)
提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
(3)乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
(4)乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
(5)甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
3、工程进度安排
(1)在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
(2)若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
4、工程验收时间
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
5、合同预算金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)
6、结算方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
7、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
8、违约责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
9、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
相关的合同范本·施工分包合同·房屋建筑装修施工合同·钢结构施工合同·家装施工合同·施工监理合同·油漆施工合同·维修施工合同·广告牌施工合同·景观施工合同十一、合同生效及其它
(1)本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
(2)本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
(3)本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
(4)若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________
地 址:_________ 地 址:_________
开户行:_________ 开户行:_________
帐 号:_________ 帐 号:_________
签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________
弱电工程合同中写明了工程概况、双方的责任和义务、工程进度安排、工程验收时间、合同预算金额、结算方式、不可抗拒事故、违约责任、解决争议方式等。在签订合同时双方要弄清楚合同中的规定,在发生纠纷时按照规定来进行处理,以免因为自己的原因而对自己的利益造成损失。
·工伤认定 需要请律师是否有规定
虽然现在我国在劳动关系方面的法规是非常多的,但是不可否认的是,员工如果以个人一己之力对抗公司的话,这可以说是非常困难的。因此绝大多数的劳动关系争议都是在律师的帮助之下,劳动者才能够合理维权的。所以很多人在进行工伤认定的时候,也认为工伤认定 需要请律师。
一、工伤认定 需要请律师...
·未成年工能签合同吗?
现在不少农村青少年早早就不读书了,去外地挣钱谋生,像年满十六周岁的未成年人在企业上班的情况很多。按照《劳动合同法》规定,企业应该同职工签署劳动合同,而未成年工还没有达到十八周岁的成年标准,那么未成年工能签合同吗?下面我们简单和您谈一谈这方面的知识。
一、未成年工能签合同吗?...
·农民工讨薪途径有哪些
农民工讨薪途径有哪些?
每快到春节的时候,总是有些老板或单位拖欠农民工工资,不懂法律的农民工们总会感到不知所措,不知道可以通过哪些正确的途径去讨回自己的薪水,所以往往走上违法之路,得不偿失。农民工讨薪途径究竟有哪些呢?下面我们为您做详细介绍。
一、先协商
先争取协商解决。协...
·一、工程误工费规定是怎么样的?
一、工程误工费规定是怎么样的?第20条规定的就是误工费赔偿。误工费赔偿过去是按照实际发生的误工费来赔偿,后来按照 《国家赔偿法》 的规定,有一个最高限额,最高不超过平均工资的五倍。这次司法解释把它改过来了,上面没有封顶的规定,误工费就按照实际损失的数额来算。这里面有这么几点:第一...
·对于职工来说
对于职工来说,他们可能比较关心的,也就是关于休假的一些项目规定了,今年有哪些改变呢?《劳动合同法》休假相关规定有哪些?根据劳动法规定,规定工作满一年的就可以开始有五天的年假了。具体的我们来看下面的文章。
《职工带薪年休假条例》
第一条 为了维护职工休息休假权利,调动职工工作...
·工伤鉴定的含义
工伤鉴定的含义
工伤鉴定是在申请工伤鉴定的职工被认定为工伤的基础上,在其医疗终结或医疗期满之后,由设区的市以上劳动能力鉴定委员会对其工伤有关事宜进行鉴定的行为。工伤鉴定的范围包括:劳动能力鉴定,停工留薪期鉴定确认,护理等级鉴定,伤残辅助器具配置鉴定等。广义的工伤鉴定包括劳动能力...
·温州社保局劳动合同备案会审核哪些资料
温州社保局劳动合同备案会审核哪些资料
一、温州社保局劳动合同备案会审核哪些资料?
1、《劳动合同书》一式两份(劳动合同书现分为普通劳动合同文本、餐饮业、建筑业、非全日制用工合同文本及派遣合同文本,用人单位选择相应文本),合同书须劳动者本人签字按手印,劳动合同内容不得涂改,否则...
·职工离职经济补偿金缴个税(一)个人因与用人单位解
职工离职经济补偿金缴个税(一)个人因与用人单位解除劳动关系而取得的一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费用),其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得...
·对劳动仲裁裁决不服怎么办
对劳动仲裁裁决不服怎么办可以直接向基层人民法院起诉,对基层法院的判决不服,还可以向中级法院上诉。《劳动争议调解仲裁》规定,当事人可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。对于一裁终局的案件,单位可以在收到裁决书之日起三十日内向人民法院申请撤销。二、劳动仲裁裁决的效力有...
·工程合同的履行原则有哪些
工程合同的履行原则有哪些?
我国法律对于合同有一些原则性的规定,这是为了弥补在细则上没有规定而导致法律存在的漏洞,那么工程合同的履行原则有哪些呢?这是大多数公司想要去了解的内容,因为这些原则不是由我们当事人自己约定的,而是由法律直接规定,今天我们就为您整理了这些原则性规定,方便...
·一、国企职工劳动合同范本的内容是怎么样的?
一、国企职工劳动合同范本的内容是怎么样的?
甲方:_______________________公司
法定代表人或委托代理人:_________
乙方:___________________________
性别:___________________________
...