木地板购销合同范本

木地板购销合同范本

找专长律师：债权债务律师劳动工伤律师交通事故律师医疗纠纷律师刑事辩护律师

在房子装修过程中，越来越多的人选择用木地板铺装地面。人们采购地板，就需要和木地板经销商签署木地板购销合同。双方通过合同来确定买卖关系，合同非常重要。那么木地板购销合同范本是什么样呢?我们找了一篇范文，让我们详细了解一下吧。

木地板购销合同

甲方(买方)____________________

乙方(卖方)____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条品名、数量、价格

产品类型品名或型号规格(mm) 等级数量(㎡) 单价 (元/㎡) 金额 (元)

第二条安装

一、甲方选择由乙方安装的，安装方式为________________，安装期限为_____________________.

二、安装数量__________㎡，安装单价_________元/㎡，安装费用_________元(安装完毕后双方按地板实际用量多退少补)

三、安装所含辅料________________________

第三条质量标准

本合同质量标准按以下第______种方式执行：

一、现行国家标准。

二、其他：____________________________

第四条合同价款

本合同总价款为人民币_________元，其中地板价款为人民币________元，安装费用为人民币________元。

第五条支付方式

本合同价款按以下第______种方式支付：

一、定金、余款

1、定金：签署本合同时，甲方即向乙方支付定金人民币_________元。

2、余款：甲方于____年____月____日前向乙方付清余款，计人民币_________元。

二、其他：____________________________

第六条交付

本合同所购地板按以下第_____种方式交付：

一、乙方于____年___月___日将地板送至甲方指定地点_____________________________________.

二、甲方于____年___月___日至乙方指定地点_____________________________________自提地板。

三、其他：_________________________________

第七条验收

一、甲方应对地板名称、产地、包装、使用说明书、产品合格证、商标或品牌、型号、规格、等级、数量等进行验收。

二、甲方选择由乙方安装的，按国家现行安装标准进行验收。

第八条退货与保修

一、未拆除包装且完好的整包地板可在安装完毕后_____日内按原价办理退货手续。

二、已拆除包装且完好的零散地板，按_______________处理。

三、已损坏地板不予办理退货手续。

四、地板由乙方安装的，安装完毕后剩余整片地板按原价办理退货手续。

五、退货地点：_________________________

六、地板安装完毕后，乙方应向甲方提供产品质量保修卡和发票。

七、保修期限为_____年。

第九条违约责任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的 %向乙方支付违约金。

二、乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款的 %向对方支付违约金。

三、地板产品质量不符合本合同约定，乙方应当无偿返工或更换，因返工或更换造成逾期完工的，乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后，仍未达到约定的质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的，交货、安装完工日顺延，由此造成乙方损失的，甲方应当赔偿。

五、其他违约责任___________________________

第十条其他约定

____________________________________

第十一条争议解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(买方) 　　　　乙方(买方)

联系电话　　　　联系电话

签订时间　　　　签订时间

合同是买卖双方维护合法权益的重要凭证，我们在选购木地板的时候，一定要认真阅读合同条款，写清地板品名、数量、价格、安装时间等信息，明确经销商的责任和纠纷处理方式。以上我们提供的这篇木地板购销合同范本，在签订合同的时候要认真阅读条款，以免损失您的利益，希望我们提供的范文能为您解决木地板合同的问题，

·顺德集体土地厂房征收补偿规定
顺德集体土地厂房征收补偿规定因为现在的社会是发展的越来越快了，所以在国家政府修建楼房和建筑物的时候就会将这种因为占地规模很大的集体土地厂房给征收了以便于修建新的建筑和楼房大厦，作为被征收的可以得到应有的顺德集体土地厂房征收补偿。厂房征收补偿 (一)拆迁资产补偿费用 ...

·网上诽谤管辖地如何确定，构成诽谤罪的条件有哪些？
现在网络很发达，很多人都可以在网络中搜索各种各样的讯息，不法分子就是利用了这一点对其进行撒网，从而制造出掀起舆论的效果。不法分子主导网络舆论对受害者进行心理攻击，这就对受害者造成了精神上的伤痛。所以，无论是谁受到了网上诽谤，都要懂得向派出所或者法院寻求帮助。那么，网上诽谤管辖地如...

·在我国异地网络诈骗怎么立案
在我国异地网络诈骗怎么立案由于绝大多数的刑事案件都受到法院管辖地的制约，所以有些公民在遇到网络诈骗以后，由于身处异地，不知道应该怎样解决。实际上单就在我国异地网络诈骗怎么立案的这一问题，就是很多在异地遭遇网络诈骗以后的受害者都非常担心的一个问题，甚至有人会觉得只有到自己户口所在地...

·建设用地土地使用金的标准是怎样的?
建设用地土地使用金的标准是怎样的?在生活中，一些单位或个人将属于政府的土地出让给别人，然后对方需要给土地出让金的。我们也知道生活中土地的用途有个人住房、建设用地等等。那么土地使用金的标准也是不同的。那么建设用地土地使用金的标准是怎样的?下面我们为您详细介绍一下。一、土地使用金是...

·消费者在地摊上买到假货怎么办?
消费者在地摊上买到假货怎么办? 一、消费者在地摊上买到假货怎么办? 如果消费者能证明自己买到是假货，那么工商部门就能做出相应的处理。买到假货第一步是先去质检局做检测，拿到检测报告后再去工商部门要求处理。根据《产品质量法》第三十八条规定：生产者、销售者在产品中掺杂、...

·非法征用土地罪既遂量刑处罚标准是什么
非法征用土地罪既遂量刑处罚标准是什么一、非法征用土地罪既遂量刑处罚标准是什么? 非法征用土地罪既遂量刑标准是3年到7年不等的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第四百一十条【非法批准征收、征用、占用土地罪】【非法低价出让国有土地使用权罪】国家机关工作人员徇私舞弊，违反...

·菏泽征地补偿办法是什么？
菏泽征地补偿办法是什么？国家或者地区要进行公共利益的建设，需要对人民使用的土地进行征收来保证工程建设的完成。不过，国家政府在对人民使用的土地进行征收的时候，为了避免对人民利益造成损害。就制定了相应的征地赔偿办法。在此，我们就为您收集了菏泽征地补偿办法，希望能够帮助到您。一...

·土地承包权转让合同的模板
土地承包权转让合同的模板土地承包权转让合同甲方：_________________有限责任公司乙方：_________集团控股股份有限公司为壮大林业经济，搞好林业综合开发，甲、乙双方本着自愿公平、诚实信用的原则，经充分协商，就__________土地转承包经营及林...

·结婚证在什么地方领取？
结婚证在什么地方领取？一、结婚证在什么地方领取结婚登记在一方户口所在地的婚姻登记机关进行，即在城市是街道办事处或区人民政府、不设区的市人民政府，在农村是乡、民族乡、镇人民政府。登记机关对当事人的申请进行认真审查后，对符合法定结婚条件的，即准予登记，发给结婚证;否则不予登记...

·国内楼市的热度居高不下，促使着全国各地的开发商加速的对楼盘进
国内楼市的热度居高不下，促使着全国各地的开发商加速的对楼盘进行来发，但是在开发的过程中如果因为开放商的资金不足或者是个别的开发商在收了业主的钱之后杳无音讯，此时开发商跑路业主怎么办呢?我们将针对这问题为您详尽介绍，请您耐心阅读。 ? 一、开发商跑路业主怎么办? 开发商跑...

·农村修路占地不同意行吗
如果修路协议在违反法律规定的情况下，是可以不同意方案的。根据我国土地管理法，国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。县级以上地方人民政府拟申请征收土地的，应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估，并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准...