光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些

光纤工程承包合同范本包括的内容有哪些？

现在随着经济的发展，工程的承包也越来越多，可是随之带来的危险程度也逐渐加大，所以当我们承包工程的时候一定要仔细认真，不能疏忽任何一个细节,以免造成危险的后果，当我们承包光纤工程的时候需要注意哪些事项呢，下面我们给您讲一讲关于光纤工程承包合同范本的有关事项。


一、签署合同

合同编号：

光缆施放合同

发包方：


承包方:

签订地：

签订时间：

光缆施放合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商同意签订本合同。

二、工程项目概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程承包范围和内容

1、承包范围：

（1）架设泾谓变电站至绿豆包变电站adss光缆：4.3km;

（2）架设绿豆包变电站至西开关站adss光缆：1.2km;

（3）敷设非金属普通光缆：西开关站至东开关站2km；

（4）电缆沟清理：西开关站至东开关站部分区域电缆沟清理，约500米。

（5）光缆熔接。

2、工作内容：

（1）承包范围内的查勘、施放的停电计划、放牵引绳、展放、接续成端的配合、旧线的回收等全部工作；

（2）提供施工所需所有施工机具、人力及其它施工资源；

（3）负责对发包方供应的材料进行质量交接验收及现场保管；

（4）发包方供应的材料以外的其它材料的采购、运输、保管；

（5）为保证施工安全、质量、进度所要采取的各种措施，以及为保证正常施工进行的各种协调工作；

（6）青苗赔偿、开挖、树木砍伐、线路通道清理、各级通讯干扰处理、施工临时占地等，以及为了正常施工所需办理的一切手续。向发包方转交拆迁赔偿等必要的原始资料和凭证；

（7）承包方进场后应对线路走廊和工程本体进行看护和移交前的维护，并确保其在启动验收前满足设计规程要求；

（8）配合中间验收、竣工预验收、竣工验收、线路参数测试、系统调试、启动验收、保证线路畅通；

（9）工程资料的归档、组卷与移交；保修期内的保修工作。

（10）合同价款：施工费：每公里 元。

（工程竣工验收后，施工费以最终办理结算为准）

二、发包方与承包方

（一）发包方：

1、免费提供有关工程施工的技术文件和图纸1套，承包方需要更多数量时，则增加的费用由承包方自理。

2、组织施工图设计交底。

3、提前完成工程所需所有材料，并运送到指定库房，保证施工过程中材料不欠缺。

4、专人配合承包方进行工程施工所涉及的所有协调，以保证工程施工的顺利进行。

（所配专人必需熟悉相对工作环境的人和事）

（二）承包方：

1、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

2、负责协调工程施工所涉及的当地供电局、政府、单位和个人的关系，保证工程顺利进行。

3、编制施工组织设计、施工方案、施工作业指导书、施工进度计划，材料设备成品、半成品等进场计划，停电计划按规定报批。

三、工程期限及进度

（一）开竣工时间：从到。特殊情况顺延并协商。

（二）进度计划

1、合同进度计划：承包方应按合同约定的内容和工期，编制施工总进度计划。在开工前7日提交监理单位审批。经监理单位批准的施工总进度计划（称合同进度计划）作为控制本合同工程进度的依据，据此编制月和周、天进度计划报送监理单位。并按约定在规定时间向发包方提供月、周、天工程进度报表及其他有关统计报表。

2、修订进度计划：不论何种原因导致工程的实际进度与上述条款的合同进度计划不符时，承包方应按监理单位的指示在2天内提交一份修订进度计划报送监理单位审批，监理单位应在收到该进度计划后3天内批复承包方。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。

（三）工期延误

由于承包方原因未能按合同进度计划完成预定工作，承包方应按进度计划条款的相关约定采取有效措施保证进度。若采取有效措施后仍未能按合同规定的完

工日期完工，承包方除自行承担因延误工期所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。

（四）暂停施工

1、发包方在确有必要时可要求乙方暂停施工。承包方应按发包方的要求停止施工，妥善保护已完工程。在实施发包方的处理意见后向其提出复工要求，经

批准后继续施工，并承担相应的承包方误工费用及其它合理费用。

2、暂停施工出于发包方的原因，相应顺延工期。出于承包方的原因，不顺延工期。

四、工程质量及安全责任

（一）承包方必须严格按照招标技术规范书及框架协议施工验收标准进行施工，满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求，杜绝重大质量事

故和质量管理事故的发生。确保工程移交零缺陷、达标投产，争创优质工程。达不到考核条件的部分，发包方一经发现，有权要求承包方返工，直到符合本合同条件。由承包方承担返工的工时及材料费用，工期不顺延。

（二）承包方应接受发包方派驻代表和监理工程师的监督，随时接受发包方代表及监理工程师的检查、检验，为检查、检验提供便利条件，并按发包方代表及监理工程师的要求返工、修改、承担由自身原因导致的返工、修改费用。

（三）施工中由承包方的原因造成的一切安全责任及事故由承包方完全负责。

五、工程价款的支付与结算

1、合同价款确定的依据为国家和省、市（地）工程造价管理部门颁布的现行定额《通信建设工程价款结算办法》

2、合同价款是通过工程概预算和双方签定的合同条款确定，工程最终总金额为人民币：肆万元整（￥：40000.00元）。在进行工程审计时，乙方应予以积极配合，并提供相关材料。

3、合同价款调整，按相关合同条件中条款规定，并经协商解决。

4、施工中若有需变更的工程须及时通知甲方履行手续（必须由随工员工签证）。

5、工程价款的结算，已完工程经终验达到合同约定的质量等级后，乙方在10天内提出结算报告：甲方在收到报告后在15天内审查批准，并在5天内办理工程款拨付。工程款拨付办理完后，乙方在5天内与甲方办理工程交接手续，签定工程交接书。

6、工程价款的拨付、时间和金额：工程价款的拨付方式为支票、转账支票或电汇，支付工程款时，乙方需持工程价款同等金额的正规发票。

7、材料设备供应

（a) 工程主材料及辅材由乙方按照甲方规定的材料设备的种类、规格、质量等级自行购买。乙方应保证所提供材料的质量，否则由此产生的一切责任由乙方承担。

（b) 供应责任：材料供应方应保证材料供应不得影响施工，乙方在收到材料时要填写材料入库单（入库单由甲方提供），入库单需由乙方负责人签字。

8、施工验收、保修与维护

（a)甲方在收到乙方竣工资料及竣工验收申请经审查后组织有关部门进行工程初验；工程初验的期限为收到竣工资料后的15天之内。

（b) 工程竣工终验后，乙方对工程所有项目负责保修一年，对于因工程质量原因造成的故障由乙方承担一切抢修费用，对于非施工质量原因造成的故障，抢修费用由甲方承担。

9、争议的处理

双方因合同发生争议，首先请工程所在地建设行政主管部门调解。经调解后，双方未达成协议的，任一方可向人民法院提起诉讼。

10、未尽事宜及补充条款如下：

（a)工程中一旦发现分包、转包等二包、三包现象，甲方有权单方面中止合同，乙方必须返回全部工程预付款及工程进度款，由此产生的一切后果及损失由乙方承担。

（b) 工程中发生不可预见问题时，乙方应立即通知甲方，双方协商解决。

六、合同生效与终止

本合同计四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效应。合同签定后即生效，付清全部工程价款后失效。

甲方（章）：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方（章）：

委托代理人：电话：

开户银行： 帐号：

签署合同是一件非常重要的事情，一不小心就会造成自己的经济损失，酿成无法想象的过错，当我们签署工程承包合同的时候，可以参考光纤工程承包合同范本，可以根据范本来查询合同的不同及时纠正。当我们在包揽工程签署合同的同时如果遇到无法解决的经济问题时，应该及时请求法律的援助，来帮助我们更好的解决纠纷。

·关于雇佣童工的法律是如何规定的？
      现在有些用人单位为了节约用工成本，不愿依法雇佣劳动者，因为既要保证劳动者的工资达到最低工资标准，还要缴纳社保，这些开支都是很大的。因此，有些单位就违法雇佣童工，但是我国法律是禁止雇佣童工的。下面我们就为您总结了关于雇佣童工的法律，希望对您有所帮助。 一、不得雇佣童工的相关规定 ...

·劳动仲裁程序多久可以拿到工资?
      劳动仲裁程序多久可以拿到工资? 劳动仲裁程序多久可以拿到工资? ?仲裁期限为立案之日起45日内结束,具体什么时候拿到工资需要根据单位履行的情况确定，如果单位不履行的，当事人可以向人民法院申请强制执行。 在劳动仲裁胜诉后规定的期限内公司并无给钱意向的时候，可以拿着裁决书去法院...

·内蒙古大集体企业改制职工如何安置？
      内蒙古大集体企业改制职工如何安置？ 一、为什么要进行内蒙古大集体企业改制 ? 从大集体成立的那天起，大集体职工与正式工之间就没有真正的平等过。目前，大集体企业存在很多困难。 大集体职工生活困难。很多职工生活难以为继，因为没钱治病，很多职工小病拖成大病，因病致贫现象愈来...

·建设工程质量管理办法
      建设工程质量管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对建设工程质量的监督管理，明确建设工程质量责任，保护建设工程各方的合法权益，维护建>市场秩序，制定本办法。 第二条 凡在中华人民共和国境内进行建设工程活动，必须遵守本办法。 第三条 本办法所称建设工程是指房屋建二、土木...

·单位解除劳动合同的情形是什么
      法律赋予了单位解除劳动合同的权利，但这种权利的行使也不是很随便的，此时需要符合规定的情形才可以。那从法律角度来看，单位解除劳动合同的情形是什么呢？我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。 一、单位解除劳动合同的情形是什么 (一)依据《劳动法》第二十五条规定，劳动者有下列...

·孕妇加班工作出血算不算工伤？
      孕妇加班工作出血算不算工伤？ 一、孕妇加班工作出血算不算工伤? (一)六种情况可以认定为工伤： 1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的; 2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的; 3、在工作时间和工作场所内，因履行...

·年休假规定工作年限按合同来吗？
      自《职工带薪年休假条例》实施以来，我国大部分企业都赋予职工休年假的权利。按照规定，职工入职满一年就可以向企业申请年休假。根据不同的工作期限，职工可以休的天数有所不同。一般情况下，职工和企业签署的劳动合同都有期限。那么年休假规定工作年限按合同来吗？下面我们一起看看我们的怎么说的。一...

·旷工多少天可以解除劳动合同
      旷工多少天可以解除劳动合同1、旷几天工可以解除合同法律并没有规定，但规定了严重违反用人单位规章制度的，单位可以解除劳动合同。解除劳动关系不能简单的等同于除名、开除，但最终的结果都是不再有劳动关系。2、国家规定是严重违反纪律的员工，公司可以解除劳动合同。并且不属于劳动合同法规定的需...

·允许解除劳动合同的情形是什么
      允许解除劳动合同的情形是什么 一、允许解除劳动合同的情形是什么 (一)用人单位解除合同的情形 (1)当劳动者符合下列情形之一的，用人单位可以直接解除劳动合同，不需向劳动者预告： ①使用不合格，即在试用期间被证明不符合录用条件的; ②严重违 纪，即严重违反劳动纪律或企业规...

·员工因疫情隔离公司开除合法吗？
      员工因疫情隔离公司开除合法吗?员工因疫情隔离而被公司开除是不合法的，根据《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》的相关规定：对新型冠状病毒感染的肺炎患者、疑似病人、密切接触者在其隔离治疗期间或医学观察期间以及因政府实施隔离措施或...

·一、员工因工伤被辞退有赔偿吗?
      一、员工因工伤被辞退有赔偿吗? 应当按照工伤保险条例赔偿劳动者工伤补助金，然后再根据劳动者的工龄补偿工龄赔偿款，如果劳动者被鉴定委员会评为丧失或者部分丧失劳动力，那么公司是不能辞退劳动者的，一定要辞退属于违法解除劳动关系，应当支付劳动者两倍工龄工资。 根据《劳动合同法》 第...