生石灰购销合同是怎么写的

生石灰购销合同是怎么写的

在社会实际中，房屋装修与工业制造中对生石灰拥有较大的需求量。由于生石灰的自身特性，所以生石灰购销合同中的损害归责条款就显得尤为重要，但您具体了解过生石灰购销合同怎么写？下面，我们就为您具体介绍一份生石灰购销合同范本，以供您参考。

生石灰购销合同

甲方：乙方：

根据《民法典》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上就生石灰买卖事宜协商一致，订立本合同，共同遵照履行。

第一条标的物

材料名称：

规格：

单位：

单价(元/吨)

数量：

备注：

本合同单价是指将标的物运送到甲方指定地点的落地价。总价=单价×实际签收量。

第四百六十四条质量标准

乙方所生产的生石灰为钙质石灰、必须按国家技术标准生产，同时满足甲方施工使用要求，并经建筑材料检验部门检测合格，符合施工规范技术标准和质量验收标准。

第四百六十五条验收方式

满足合同第四百六十四条之规定，材料进场后由甲方试验人员进行复检后，甲乙双方委派收料和送料人员共同验收，数量以甲方场地电子秤秤量为准，甲方则开具两联收料单，双方各执一份，为每月25日的结算依据。乙方提供的块生石灰消解残渣率不得大于1%，粉末不得大于3% 。

第四条交货地点及运费承担

乙方负责送货到甲方施工现场即。本合同单价包含材料、运输、装卸、税金等落地前的一切费用。乙方在运输过程中所发生的人员及车辆事故，与甲方无关，由乙方负全部责任。第五条结算与支付

乙方每送货2500吨为结算周期。甲方应在五个工作日内为乙方结算，支付乙方货款，支付货款时乙方必须提供正规发票。不提供或提供虚假发票，甲方不予支付货款。

第六条违约责任

1、乙方必须向甲方提供加盖其印章确认真实、合法有效的营业执照、税务登记和资源开采许

可证复印件;法人代表证明、委托签约人授权委托书、身份证复印件。乙方必须遵守甲方质量、环境、职业健康安全相关规定。如违约，责任乙方自负。

2、乙方必须保证供货及时，满足甲方施工生产需要。如乙方供货不及时，延误甲方生产用料，

乙方承担甲方因停工待料而造成的一切损失，若乙方贿赂甲方工作人员，一经甲方发现则乙方承担合同总价款20%的违约金，构成犯罪的移交司法机关追究乙方法人代表及相关人员刑事责任。(因不可抗力的自然灾害以及特殊天气原因而不能及时送货之情况除外)

3、本合同期内单价不变，乙方不得以任何理由涨价。

4、乙方必须如实提供材料出场单据，作为甲乙双方对账依据。如发现提供虚假单据，乙方按虚假材料单据金额5倍承担违约金。

5、乙方所提供生石灰经检验不符合甲方要求质量标准的，乙方负责免费调换并承担5000元/天的违约金。

第七条合同争议的解决方式

由本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成时，双方约定由石家庄仲裁委员会裁决。

第八条本合同自签字盖章起生效，履行完毕终止。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份;双方签字盖章生效。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

传真：开户银行：

地址：账号：

电话：电话：

签订时间：签订时间：

综上所述，由于生石灰在储存和运输过程中对生石灰防潮方面的高要求，所以在生石灰购销合同中除了对产品的品质、价格做出具体外还需要对生石灰运输和储存损害方面做出详细约定。对此，我们建议买卖双方对于生石灰的交付前应仔细查验，避免事后引发纠纷。

·店面转让合同怎么写
店面转让合同怎么写 ?在进行店铺的转让的时候，我们是需要签订店铺转让合同的，这是一种比较好的保障双方的利益的方式。那么，店面转让合同怎么写呢?有什么格式要求和注意事项吗?下面，我们会为您带来一个店面转让合同协议书范本，供您参考。店铺转让合同范文转让方(甲方)：_____...

·什么情况下需要签订合同，有哪些类型？
什么情况下需要签订合同，有哪些类型？我们平时常常会涉及到有关于合同签订的问题。有事会是劳动合同，又是会是购房合同。那么您知道在什么情况下才会签订合同吗?我们现在就带您了解一下什么情况下需要签订合同。一、什么情况下需要签订合同按照《民法典》（2021年1月1日起实施） ...

·日用百货购销合同范本怎么写？
日用百货购销合同范本怎么写？日用百货购销合同出卖人：以下简称甲方) 买受人：(以下简称乙方) 第一条经甲乙双方协商，交易活动必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;对本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件...

·简单的信用合同管理制度有哪些？
简单的信用合同管理制度有哪些？找专长律师：医疗纠纷律师知识产权律师损害赔偿律师劳动工伤律师交通事故律师在交易频繁，商场如战场的社会上，各个公司无论大小，都会为了加强合同管理，避免造成不可挽回的损失，提高经济效益，而根据《合同法》及其他有关法规的规定，并结合公司的自...

·开发商合同欺诈赔偿计算标准
通常情况下，如果是开发商进行合同诈骗的话，这个时候是可以要求开发商进行赔偿的，如果双方签订的合同，并且规定了定金，那么应该按照双倍进行赔偿。“商品房”作为商品之一，受市场因素的影响，由买卖双方协商进行买卖，属于消费者为生活消费需要购买、使用的商品，应当适用《消费者权益保护法》。所...

·合同内容前后矛盾如何处理
合同内容前后矛盾如何处理合同本身前后矛盾的合同条款，其效力如查确定的问题，应按如下层级程序来处理：一是首先看合同的整体意思，根据签订合同的目的，公平的去理解，争取达成一致的理解;二是如果理解上不能达成一致，那么如果是格式合同按照不利于出具格式合同的一方的解释进行理解。三是如果不是...

·合同无效的构成要件有哪些
我们您都知道，合同作为约束、达成双方协议的一种书面法律凭证，起着不容小觑的作用，甲方和乙方都要严格按照合同中的各项条例办事，不得出现违约行为，否则需要支付违约金或者其他赔偿形式，那么合同无效的构成要件有哪些呢？合同无效的构成要件有哪些 (1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合...

·合同审查管理办法
合同审查管理办法合同审查管理办法第一章总则第一条为加强公司经济合同管理，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进本公司依法经营管理，根据《合同法》、《民法通则》等国家有关法律、法规、制定本制度。第二条本办法所称的合同是指本集团及下属各个公司作为独立的民事主体在参与社会经...

·运输合同变更和解除的条件是什么
运输合同变更和解除的条件是什么根据我们国家的法律规定，如果签订运输合同之后，因为一些其它的因素，导致合同不能再继续履行的时候，这时候是可以对运输合同进行变更与解除的。无论是变更合同的内容部分，还是要对合同的主体进行变更，都要符合法律的相关规定。根据《民法典》第五百四十三条规定：“...

·河北省合同诈骗数额巨大标准是怎样的？
河北省合同诈骗数额巨大标准是怎样的?公安机关关于合同诈骗罪的数额巨大的标准目前没有明确的规定。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条 [合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数...

·国际贸易合同纠纷诉讼的解决方式有哪些？
国际贸易合同纠纷诉讼的解决方式有哪些?1、调解优点是它能够及时、彻底地解决民事权益争议，提高办案效率，减少诉讼成本。调解也是目前我国法院运用的最多的一种处理民事诉讼的结案方式。法院调解，亦称诉讼调解，它是在法院审判人员的主持下，双方当事人通过自愿协商，达成协议，解决民事争议的活动...